竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人均进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,关于竣工时间的认定,司法解释做出了规定:
1、以双方确认的日期为竣工日期。
2、经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
3、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期;
4、未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移工程占有之日为竣工日期。
前面说的承包人的原因导致的工期延误,而施工中往往由于发包人原因导致工期延误,由此产生工期顺延及索赔事项。要主张工期顺延及索赔,承包人需举证,即需要在施工过程中留存相应的资料、文件,这对施工管理是否规范、是否有完善的制度是一个考验。
法律依据:
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
如何认定竣工日期
律智库
人气:1.26W
最近更新
- 1员工在法定假日加班期间死亡申请工伤认定需要哪些资料
- 2工伤治疗期限如何认定
- 3工伤认定日期是多少天
- 4工伤如何认定认定后如何处理
- 5工程竣工日期如何认定
- 6超过法定期限申请工伤认定如何办
- 7法律上规定工伤认定超期如何赔偿
- 8工程竣工结算报告书如何出
- 9司法鉴定日期是如何规定的?
- 10工伤认定期限如何计算
- 11劳动争议发生之日如何认定
- 12工伤停工留薪期如何确定
- 13如何鉴定绿松石做工的好坏?
- 14追加工伤认定受理期限是如何规定的?
- 15超过工伤认定期如何处理
- 16死缓的日期如何界定
- 172020端午法定日期哪三天三倍工资 2020端午法定节假日工资如何算
- 18延长工作时间、在休息日和休假日安排工作|如何确定报酬
- 19工伤认定过期如何起诉?
- 20怀孕时期如何定期产检